APM-2022-10025784 - Mise à niveau des défenses d'accostage du quai 74

AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC
NUMÉRO : APM-2022-10025784
TITRE : Mise à niveau des défenses d'accostage du quai 74
Votre Soumission est remise de façon électronique portant la mention « Mise à niveau des défenses d'accostage du quai 74 » sur le site internet de MERX, jusqu'à 15 h (Heure locale) le 14 novembre 2022. Les Soumissions reçues après l'heure indiquée ci-dessus sont rejetées.

Adjudication du Contrat :
L’APM adjuge le Contrat au Soumissionnaire qui dépose une Soumission conforme aux exigences de l’Appel d’offres et qui soumet le plus bas Prix. L’APM ne s'engage pas à adjuger le Contrat à un Soumissionnaire.

Description des Travaux
Les Travaux consistent dans leur généralité, sans s'y limiter, à la mise à niveau du système de défenses d’accostage localisé au quai 74 (et en partie au quai 73). Les Travaux seront réalisés en partie au-dessus et sous l’eau selon le niveau de celui-ci au moment de ces Travaux et ils incluent ce qui suit :
• L’organisation du Chantier tel que décrit au Cahier des charges, ainsi que tous Travaux provisoires nécessaires à la sécurité des activités de construction;
• La mobilisation des équipements spécialisés flottants ou non flottants nécessaires à la réalisation des Travaux;
• Le démantèlement et la disposition des défenses existantes en pneus doubles et des systèmes de défenses manufacturés ainsi que leurs accessoires;
• La mise en place et l’enlèvement de défenses provisoires en pneus doubles assemblés (réutilisation des défenses existantes et récupération de défenses en pneus doubles à la section 47) tel que montré aux Plans pour permettre l’accostage de navires pendant la période de réalisation des Travaux;
• La suspension des Travaux, les démobilisations et remobilisations temporaires des équipements et des ressources pour raison de maintien des activités portuaires sur le terminal;
•La démolition de béton pour la construction des nouveaux coussins de béton;
• La construction de nouveaux coussins en béton armé pour accueillir les nouveaux systèmes de défenses d’accostage;
• La fourniture et l’installation du nouveau système de défenses d’accostage et de ces différentes composantes;
• La réalisation des Travaux en coordination avec les opérations au Port de Montréal ainsi que de l’opérateur du quai 74, soit la compagnie Norcan;
• La démobilisation et le démantèlement des équipements et des autres ouvrages provisoires;
• À la fin des Travaux, le nettoyage et la remise en état des lieux dans leur état original et à la satisfaction du Surveillant.

Échéancier des Travaux :
Immédiatement après l’adjudication du Contrat et suite à l’approbation des dessins d’atelier et fiches techniques, l’Entrepreneur devra procéder à la commande des nouveaux systèmes de défense d’accostage considérant le long délai de livraison. L’Entrepreneur devra considérer ce délai dans la planification de ses Travaux.

La mobilisation de l’Entrepreneur sur le site ne pourra avoir lieu avant que ce dernier n’ait soumis au Surveillant, la preuve de son Bon de Commande (avec date de livraison) pour les nouveaux systèmes de défense.

La date de mobilisation de l’Entrepreneur devra être communiquée à l’APM au plus tard quatorze (14) jours après l’adjudication du Contrat.
Tous les Travaux faisant l’objet du présent Cahier des charges doivent être complétés par l’Entrepreneur au plus tard le 30 novembre 2023.

En aucun cas, la date de livraison des Travaux ne sera négociable après l'octroi du Contrat. Des pénalités seront appliquées en cas de non-respect des dates contractuelles de livraison en fonction des préjudices causés à l’APM. L’Entrepreneur a seul la responsabilité de planifier le travail de façon adéquate pour réaliser les Travaux à l’intérieur du délai contractuel.

L’Entrepreneur devra faire la preuve que la quantité de mains-d’oeuvre, d’équipements, etc., et ses méthodes de travail lui permettront de respecter l’échéancier fixé par l’APM.